建设工程施工合同2017_建设工程施工劳务分包合同
建设工程施工劳分包合 华人民共和国建设部 制定 国工商行政管理总局 建设工程施工劳分包合 工程承包人 建筑安装有限责任公司 劳分包人 依据《华人民共和国合法》、《华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规遵循平等、愿、公平和诚实信用原则将石化公司周界门禁安防项目（炼油二期）项目工程劳全部承包给劳分包人双方就劳分包事项协商达成致订立合。
、劳分包工作对象及提供劳容 工程名称石化公司周界门禁安防项目（炼油、乙烯等区域二期部分） 工程地 分包围 劳分包 提供分包劳容 见建设工程施工合石化公司周界门禁安防项目（炼油、乙烯等区域二期部分）（08G03）工程承包围。
、分包工作期限 开始工作日期 08年5月8日 ；结束工作日期 08年6月30日 ；总日历工作天数 天。
3、质量标准 工程质量乙方所承担工程质量必须严格按照国建设工程施工规和质量验收规相关规定施工工作必须达到质量评定 合格 等级如因质量问题造成损失费用全部由乙方承担。
、合件及释顺序 组成合件及优先释顺序如下 （）合； （）工程建设工程施工合； （3）工程承包人释前劳承包人释； 5、总（分）包合 5工程承包人应提供总（分）包合（有关承包工程价格细节除外）供劳分包人。
当劳分包人要工程承包人应向劳分包人提供份总包合或专业分包合（有关承包工程价格细节除外）副和复印件。
5 劳分包人应全面了总（分）包合各项规定（有关承包工程价格细节除外）。
6、图纸 6 工程承包人应劳分包工作开工 3天前向劳分包人提供图纸 套及与合工作有关标准图 套。
7、项目理 7工程承包人委派担任驻工地履行合项目理 职 项目理。
8、工程承包人义 8 组建与工程相适应项目管理班子全面履行总（分）包合组织实施施工管理各项工作对工程工期和质量向发包人责； 8除非合另有约定工程承包人完成劳分包人施工前期下列工作并承担相应费用。
（） 08年 5 月 8 日前向劳分包人交付具备合项下劳作业开工条件施工场地具备开工条件施工场地交付要 现场有足够材堆放场地 具备机械周使用场地。
（） 08 年 5 月 0 日前完成办理下列工作手续包括各种证件、保险（证件和保险费用劳分包人理）、但涉及劳分包人身手续除外 9、劳分包人义 9 对合劳分包围工程质量向工程承包人责组织具有相应格证熟练工人投入工作；工程承包人授权或允许不得擅与发包人及有关部门建立工作系；觉遵守法律法规及有关规制。
9 劳分包人根据施工组织设计总进计划要每月底前提交下月施工计划有阶段工期要提交阶段施工计划必要按工程承包人要提交旬、周施工计划以及与完成上述阶段、段施工计划相应劳动力安排计划工程承包人批准严格实施； 93 严格按照设计图纸、施工验收规、有关技术要及施工组织设计精心组织施工确保工程质量达到约定标准；科学安排作业计划投入足够人力、物力、保证工期；加强安全教育认真执行安全技术规严格遵守安全制落实安全措施确保施工安全；加强现场管理严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场管理规定做到明施工；承担由身责任造成质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成损失及各种罚款； 9 觉接受工程承包人及有关部门管理、监督和检；接受工程承包人随检其设备、材保管、使用情况及其操作人员有效证件、持证上岗情况；与现场其他单位协调配合照顾全局； 95 按工程承包人统规划堆放材、机具、按工程承包人标准化工地要设置标牌搞生活区管理做身责任区治安保卫工作； 96 按配合提交报表、完整原始技术济配合工程承包人办理交工验收； 97 做施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分成品保护工作因劳分包人责任发生损坏劳分包人行承担由引起切济损失及各种罚款； 98 妥善保管、合理使用工程承包人提供或租赁给劳分包人使用机具、周材及其他设施； 99 劳分包人必须从工程承包人授权管理人员及工程师指令。
90除非合另有约定劳分包人应对其作业容实施、完工责劳分包人应承担并履行总(分)包合约定、与劳作业有关所有义及工作程序。
9劳分包人施工现场必须做检及工序交接验收纪录严格按照技术交底容施工。
9严格遵守公司、工程项目部各项规制。
0、安全施工与检 0 劳分包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定严格按G590安全检标准及当地安全相关件进行施工并随接受行业安全检人员依法实施监督检采取必要安全防护措施消除事故隐患。
由劳分包人安全措施不力造成事故责任和因而发生费用由劳分包人承担。
0劳分包人及下属劳人员必须遵守工程承包人安全生产管理规定及相关制；如有发现违反规定者工程承包人有权单方面定对其进行处分并处以罚款所罚款项工程劳费用扣除。
、安全防护 劳分包人特殊作业环境（包括高空作业、临边洞口等）现场及临街交通要道附近施工施工开始前应向工程承包人提出安全防护措施工程承包人认可实施。
劳分包人施工现场使用安全保护用品（如安全帽、安全带及其他保护用品）由劳分包人提供使用计划工程承包人批准由工程承包人责供应但费用劳分包人理（劳分包人供除外）。
、事故处理 发生重伤亡及其他安全事故劳分包人应按照有关规定立即上报有关部门并报告工程承包人按国有关法律、行政法规对事故进行处理。
3、保险 3 劳分包人施工开始前工程承包人责对所有进入施工现场人员办理保险且劳分包人支付保险费用。
3 保险事故发生劳分包人和工程承包人有责任采取必要措施防止或减少损失。
、材、设备供应 劳分包人应接到图纸 3 天向工程承包人提交材、设备、构配件供应计划；确认工程承包人应按供应计划要质量、品种、规格、型、数量和供应等组织货并及交付；要劳分包人运输、卸车劳分包人必须及进行。
如质量、品种、规格、型不合要劳分包人应验收提出工程承包人责处理。
因保管不善发生丢失、损坏、劳分包人应赔偿并承担因造成工期延误等发生切济损失。
3根据工程特,工程砌体用砖,厂不能堆码整齐,劳承包人必须根据明施工要及堆放整齐 5、劳报酬 5 工程劳报酬采用下列计算 （）工程承包人按照工程项目总造价 9% 折扣率结算。
（详见建筑安装有限责任公司分公司部管理制及结算标准 LQ080）。
7、劳报酬支付 7按照建设单位支付相应进款项支付。
8、施工验收 8 劳分包人应确保所完成施工质量应合合约定质量标准。
劳分包人每分项工程施工完毕必须检再向工程承包人提交完工报告通知工程承包人验收；工程承包人应当收到劳分包人上述报告3天对劳分包人施工成进行验收验收合格或者工程承包人上述期限组织验收视劳分包人已完成了合约定工作。
但工程承包人与发包人隐蔽工程验收结或工程竣工验收结表明劳分包人施工质量不合格劳分包人应责无偿修复不延长工期并承担由导致工程承包人相关损失。
8 全部工程竣工（包括劳分包人完成工作）发包人验收合格劳分包人对其分包劳作业施工质量不再承担责任质量保修期质量保修责任由工程承包人承担。
9、争议 9 工程承包人和劳分包人履行合发生争议可以行和或要有关主管部门调任何方不愿和、调或和、调不成双方约定采用下列 种方式争议 （）双方达成仲裁协议向 当地 仲裁委员会申请仲裁； （）向有管辖权人民法院起诉。
9 发生争议除非出现下列情况双方都应继续履行合保持工作连续保护已完工成 （）单方违约导致合确已无法履行双方协议终止合； （）调要停止合工作且双方接受； （3）仲裁机构要停止合工作； （）法院要停止合工作。
0、禁止包或再分包 0 劳分包人不得将合项下劳作业包或再分包给他人。
否则劳分包人将依法承担责任。
不可抗力事件发生劳分包人应立即通知工程承包人项目理并力所能及条件下迅速采取措施尽力减少损失工程承包人应协助劳分包人采取措施。
不可抗力事件结束8劳分包人向工程承包人项目理通报受害情况和损失情况及预计清理和修复费用。
不可抗力事件持续发生劳分包人应每隔7天向工程承包人项目理通报次受害情况。
不可抗力结束天劳分包人应向工程承包人项目理提交清理和修复费用正式报告和有关。
、合除 如工程承包人不按照合约定支付劳报酬劳分包人可以停止工作。
停止工作超8天工程承包人仍不支付劳报酬劳分包人可以发出通知除合。
如劳分包人没有完全履行合义前总包合或专业分包合终止工程承包人应通知劳分包人终止合。
劳分包人接到通知尽快撤离现场并赔偿因而造成损失。
3 如因不可抗力致使合无法履行或因方违约或因发包人原因造成工程停建或缓建致使合无法履行工程承包人和劳分包人可以除合。
合除劳分包人应妥善做已完工程和剩余材、设备保护和移交工作按工程承包人要撤出施工场地。
工程承包人应劳分包人撤出提供必要条件支付以上所发生费用并按合约定支付已完工作劳报酬。
有错方应当赔偿因合除给对方造成损失。
合除不影响双方合约定结算和清理条款效力。
3、合终止 3 双方履行完合全部义劳报酬价款支付完毕劳分包人向工程承包人交付劳作业成并工程承包人验收合格合即告终止。
5、合生效 合订立 年 月 日 合订立地 工程承包人 （公） 劳承包人（公） 委托代理人签 委托代理人签 系电话 系电话